2025年设计合同模板（精选16篇）

2025年设计合同模板 篇1

　　设计协议合同书

　　甲方：___ ___

　　乙方：___________ ______

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容和要求：

　　1.______ ______公司标志设计；企业品牌核心文化

　　梳理、提升：企业品牌文化梳理、提升

　　2._____公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理。

　　二、费用

　　企业品牌核心文化梳理、提升：企业品牌文化梳理、提升以及VI

　　设计及VI手册的整理：费用共计人民币￥___23000_____元（大写：_

　　贰萬叁仟________）（RMB）（以上费用含设计费和VI手册印刷装订费，

　　装订VI手册共计___2___份）

　　三、付款形式

　　1.VI手册顺利完成；印刷装订前甲方需向乙方付出合约款项，即我国法定货币￥____23000______元整（￥__23000___元整）。

　　付款方式：

　　通过互联网服务平台：猪八戒，雇佣甲方进行托管项目款至平台上面。款项分二次支付。前期签合同之日甲方先支付乙方项目款50% 11500元定金，最终按甲方要求修改完成之后甲方再支付剩下尾款 11500 元（乙方需提供对应的收据）。

　　四、双边的责任与义务.

　　1.乙方应按甲方要求按质按量完成有关设计工作。

　　2.乙方需在规定时间___20xx___年__7__月__15__日至___20xx___年__8 _月__15_日完成甲方VI手册的设计，并报予甲方确认签名许可。

　　3.甲方有责任全部精力合适乙方开展本合约所规定的办公，并依据乙方需求供给有关资料。

　　因版权、文责所导发的法律责任，经济纠葛由甲方承当。保险通

　　五、双方责任：

　　1、甲方应及时提供与制作项目有关的素材，由于甲方提供材料所引起的版权等法律问题由甲方承担责任。

　　2、甲方依照付款方式按时向乙方支付设计制作费用，乙方收到甲方支付的50%+50%之后，乙方应将为甲方所设计的图片一套完整的交付给甲方。

　　3、乙方按照甲方的设计要求设计。

　　4、乙方需按时提供给甲方的图片：AI平面图等格式源文件

　　5、双方均有就本合同对外保密的责任，双方在合作过程中知悉对方的商业秘密负有保密责任,并不得通过任何方式向第三方泄露。

　　六、修改：

　　1、在乙方交初稿之后，如甲方有修改要求，乙方必须根据甲方的修改意见进行修改；

　　七、知识产权约定

　　1.乙方对预设完成的作品享有巨著权。甲正要拜托预设的全部花销结算完结后，乙方可将作品巨著权出让给甲方（需另行订立出让合约）。

　　2.甲方在未付清全部拜托预设花销之前，乙方预设的作品巨著权归乙方，甲方对该作品不享有不论什么权益。

　　3.甲方在余款未付清之前自作主张运用还是改正运用乙方预设的作品而造成的侵权，乙方有权根据《中华百姓民主国巨著权法》追究其法律责任。

　　六、违约责任

　　本合约订立后，甲乙双边均应各个方面的履行本合约；因VI预设办公曲直常困难而繁

　　重的，不止需求通过数量多调查研究办公，更需一流预设师的创编，乙方在着手开始预设时就已经在各个方面的履行合约，鉴于此，甲方许诺如提早终止合约，仍承当向乙方付出所有合约款的义务（甲乙双边完全一样答应终止的不计算在内）。

　　乙方如违约提早终止合约，所交来的花销应所有交还甲方。

　　八、甲乙双边如因履行本合约发生纠葛，应该友善协商解决，协商不了的，甲乙双边不论什么一方均可向_____法律__仲裁委员会提请仲裁解决。

　　合约附件为本合约一小批，本合约壹式两份，甲乙双边各持一份，自双边签名盖章之日起发生效力，具备同样的法律效劳。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：________

　　甲方代表（签名）：_____ 乙方代表（签名）：__ __ _

2025年设计合同模板 篇2

　　工程名称

　　工程地点：

　　合同编号：

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：

　　委托方：

　　设计方：

　　签订日期：

　　XX市城市规划管理局

　　XX市工商行政管理局

　　委托方：[ ]

　　设计方：[ ]

　　委托方委托设计方承担[ ]规划设计，工程地点为[ ]，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。

　　1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章

　　1.3规划项目批准文件

　　1.4其他：

　　第二条设计依据

　　2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件

　　2.2委托方提交的基础资料

　　2.3设计方采用的主要技术标准是：

　　《城市规划编制办法》

　　《城市用地分类与规划建设用地标准》（gbj137－90）

　　《村镇规划标准》（gb50188－93）

　　《城市居住区规划设计规范》（gb50180－93）

　　《城市道路交通规划设计规范》（gb50220－95）

　　《XX市城市建筑规划管理技术规定》

　　《XX市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》

　　其他：

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3委托方要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）

　　名称：

　　规模：用地人口其他

　　阶段：区域规划总体规划分区规划控制性详细规划修建性详细规划专项规划其他

　　设计内容：

　　第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

　　地形图纸（比例尺[ ]）

　　地形图电子文件（光盘软盘）

　　其它资料

　　时间

　　第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

　　蓝图套

　　彩图套

　　说明书或文本套

　　时间

　　第七条费用

　　7.1根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为万元。

　　7.2双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1 本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的%，计万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计方提交[ ]设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的%，计万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的%，计万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

　　8.3费用支付方式，经双方协商为：。

　　第九条双方责任

　　9.1委托方责任

　　9.1.1委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

　　委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。

　　在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

　　9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

　　9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计方责任

　　9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合同有效年限为年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

　　9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

　　9.2.5由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

　　9.2.7设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条争议解决方式

　　11.1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

　　11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第种方式解决：1、向武汉仲裁委员会申请仲裁；2、向

　　人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

　　12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。

　　12.6本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　委托方名称：设计方名称：

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　项目经理：（签字）项目经理：（签字）

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　规划行政主管部门备案：

　　（盖章）

　　备案号：

　　经办人：

　　备案日期：年月日

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　电话：

　　鉴于甲方委托乙方进行网站设计、主页制作，帮助甲方树立形象，扩大宣传，为明确双方责任，经双方协商，签订此合同，以期双方共同遵守。

　　一.双方的权利和义务

　　1.甲方的权利和义务

　　1－1 提供有关企业的材料及图片，应保证材料完整，图片清晰。

　　1－2 开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益。

　　1－3 按时支付费用。

　　1－4 依合同约定时间使用主页。

　　2.乙方的权利和义务

　　2－1 按照甲方提供的材料按时完成主页的制做。

　　2－2 可以在主页中注明该主页由乙方制作。

　　2－3 有权依合同收取费用。

　　二.主页制做完成及发布时间

　　收到材料_____日后制做完成，验收合格即公开上网发布。

　　三.合同金额及付款方式

　　本合同涉及的总金额为人民币[_____元]。合同签订后1日内，甲方支付合同定金[_____元]，验收合格之后1日内支付合同余款[_____元]。

　　四.验收标准和验收后修改补充

　　1.甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页。

　　2.主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为标准）错误。

　　3.验收期限为_____星期。

　　4.验收合格网上发布后，如果甲方需要修改主页，改动较大者须重新交网页制作费。

　　5.可办理网站委托管理，每月为您及时更新内容。

　　五.合同期限

　　本合同有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　六.争议解决

　　本合同于其履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

　　如果协商未成，双方同意向鄂州仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁结果。

　　七.附则

　　1.本合同自双方签订后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2.本合同未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充条款的方式明确，补充条款与本合同具有同等的法律效力

　　甲方：乙方：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

　　甲方：

　　乙方： (身份证号码： )

　　因公司发展需要，经过双方协商，本着平等、互利、自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方使用乙方安全员证资格证书事宜达成如下协议。

　　一、协议期限自年月月起至年月日结束，为期年。

　　二、乙方义务

　　1 乙方的安全员证书、毕业证书、身份证复印件、一寸彩色照片同意用于甲方资质证书年检、升级。甲方年检、升级时，乙方同意甲方使用本人第二代身份证原件，将信息扫描进入资质管理系统。在签订协议之日起，乙方须将其《安全员》资格证原件，毕业证、身份证复印件给予甲方保管至合同结束。

　　2 在协议期内，甲方在办理资质年检或升级时需要用到乙方的毕业证、身份证等原件，乙方应及时提供给甲方。乙方所有证件仅用于甲方在本协议有效期内进行资质升级、年检之用。

　　3 协议有效期内乙方因考试或者面试等需要用到《安全员》资格证原件的，在不影响甲方使用的前提下甲方应予以支持，乙方在用证完毕后应当在三日内尽快将证件交回甲方保管。

　　4 如甲方项目现场需要乙方到场配合相关事项，则乙方必须无条件配合完成，甲方另支付乙

　　方到场费元/次(包括差旅费、住宿等其它费用)。

　　二甲方义务

　　1 履约期间甲方每年给予乙方证件使用费 元(大写：元整)。支付办法：乙方将职称件原件、毕业证、身份证扫描件、一寸彩色照片给予甲方，在甲乙双方签订合同后，甲方一次性支付乙方使用费元，如甲方在办理资质年检、升级时核对原件由于乙方原因(如证书不真实或不可用)导致甲方无法正常使用，则乙方将甲方所支付给乙方的所有费用全额退还给甲方，同时甲方退回全部证书给乙方。

　　2 甲方保证乙方所提供的上述证书原件的安全并仅用于甲方办理资质年检、升级用途，在合同期满后3日内将原件返还乙方。

　　3 甲方将妥善保管乙方的证书原件，如有丢失，甲方将负责为乙方重新办理相关证件，并赔偿损失。

　　三、相关续约约定本协议期满前一个月，双方应以书面形式通知对方是否续签协议。

　　四、乙方违反第二条款第4条，则须赔偿甲方因乙方本质工作所产生的费用; 五、协议的解除

　　1 协议期满或双方协商同意解除本协议。

　　2 甲方如不按时支付乙方费用，乙方有权终止本协议

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)： 乙方：

　　联系电话： 联系电话：

2025年设计合同模板 篇3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方委托乙方就甲方开发的项目提供导向标识系统规划设计(以下简称“设计”);

　　乙方具有所需要的专业技能、人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。

　　兹就以下事项达成本协议：

　　一、本协议中的措词和用语与下文提及的“合同条款细则”中分别赋予它们的含义相同。

　　二、甲、乙双方全部合同文件的组成及优先顺序：下列条件应被认为是甲、乙双方全部合同文件的一部分而进行阅读、理解和执行。构成甲、乙双方全部合同文件的这几份文件应互为解释，除非另有规定，在发生分歧时，文件应按以下顺序优先考虑：

　　1、本协议书

　　2、合同条款细则

　　三、甲方应在乙方设计工作开展前提供一切所需文字、图片、数据、设计修改提议等资料，所有文件提交时间不可拖延至设计工期内。甲方提交的资料需建立在甲方内部已统一协商后的、无须反复修改变动的最终结果基础之上。

　　甲方需全力配合乙方以确保乙方工作如期完成。乙方应按照甲、乙双方合同文件的条款积极履行各项规定义务。并按照本合同规定的进度，准时提交包括各类图纸、数据文件、说明及电子文件等资料在内的设计成果。

　　四、甲方在此同意按甲、乙双方合同文件注明的条件、期限和方式，如期向乙方支付款项，以此作为乙方的报酬。

　　五、甲方指定为甲方项目负责人，乙方指定为乙方项目负责人，一经确定不得随意更改。如更换本项目之负责人，须提前二周书面以公司名义并法人代表签字通知对方。

　　六、双方同意如对本合同内之工程有关事项有所争议，将通过友好协商的办法解决;若协商的办法不能解决争议，应由北京市仲裁委员会调解及仲裁，双方必须遵守和执行由此做出的任何仲裁和决定。

　　七、本合同文件正本一式六份，甲乙双方各持三份，本合同及合同条款自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人(授权签约人)：________法定代表人(授权签约人)：________

　　(签字) (签字)

　　营业地址：______________ 营业地址：______________

　　邮政编码：______________ 邮政编码：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　传真：______________ 传真：______________

　　日期：______________ 日期：______________

2025年设计合同模板 篇4

　　平面设计、广告文案合作协议书

　　甲方： 乙方：

　　为了实现项目经营协作化，甲、乙双方经过协商， 项目名称 广告平面设计等事宜达成一致并签订如下协议：

　　一、合作内容

　　平面广告设计。

　　二、合作期限

　　合同期限暂定一年，时间为 年 月 日至 年 月 日止。

　　三、取费方式

　　设计费、文案年总计为：3万人民币(大写：叁万元整)，其中包括文案与设计费用。（设计明目详见附表，具体根据甲方实际情况确定详细设计物料明目）

　　1、甲方需在合同签订之日起，支付委托设计总费用的20%即人民币￥ 元整(大写： )，让乙方积极开展设计工作及广告文案的撰写。

　　2、到设计中期即完成50%，甲方需向乙方支付余款的50%，即人民币￥ 元整(大写： ) 。

　　3、设计后期甲方需付清余款30%，即人民币￥ 元整(大写： )。

　　四、乙方的任务

　　（一）该项目平面设计有关的内容均属于乙方任务，（后附详细的设计清单，如需增减，根据项目的实际情况，双方自行协商），乙方有义务及时认真地完成。

　　（二）甲方给乙方下工作任务单下达设计任务（因时间问题电话通知的，事后也要补发设计任务单，详见附件1），乙方应积极响应。

　　（三）乙方设计时必须认真思考前后设计风格与项目风格一致，并且保证设计思想所表达的内容明确化和艺术化。

　　（四）乙方设计的作品必须被甲方认可，甲方有权对设计提出参考意见和修改意见，直到设计作品双方满意。

　　四、违约责任

　　（一）如乙方设计作品不按甲方要求而简单敷衍，甲方有权给予乙方100—200元/次的`罚款。

　　（二）若甲方付款不及时，乙方除有权追回欠款外，从欠款的第三十一个工作日起，甲方每天赔偿欠款本金的千分之三。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份。如有需要签订补充协议与本协议有同等效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）：

　　二零 年 月 日

　　广告设计任务单及验收标准

　　适用范围：

　　包括销售资料、楼书、展板、地盘包装、夹报等各种平面类设计。

　　任务名称： 制作要求： 创意要求： 完成日期：

　　验收标准：

　　1、根据制作要求各项工序的要求包括创意表现的效果，稿件精度、规格、完稿等技术要求进行验收。

　　2、乙方将本次设计所拍摄的所有图片以及设计稿的电子格式（经甲方认可、可重复修改使用）交甲方，并按时完成各项广告设计制作要求。

　　3、验收需由甲方经办部门负责人及经办人员根据以上制作、验收要求验收后签名确认方可。

　　设计清单明细表

　　备注：以上清单为一般设计清单，具体根据甲方实际情况确定详细设计物料明目。

2025年设计合同模板 篇5

　　工程名称：______________________________

　　工程地点:_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　(由设计人编填)

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部 监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担______________________________________________________工程设计，工程地点为________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条 本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条 设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：

　　第三条 合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条 费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的.，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条 支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_______________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计________________万元;之后，发包人应按设计人所完成的

　　施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条 双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条 仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条 合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称： 设计人名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　项目经理：(签字) 项目经理：(签字)

2025年设计合同模板 篇6

　　规划项目名称：

　　规划项目地点：

　　合 同 编 号：

　　设 计 编 号:

　　委托方：

　　规划设计单位：

　　设计证书等级：

　　签 订 日 期：

　　金井村三期安置房用地规划论证

　　委托方(甲方) :长沙雨花区环保工业园金井村村委会

　　规划单位(乙方)：长沙市中规建设设计公司

　　甲方委托乙方就 金井村三期安置房用地容积率调整规划论证 事宜承担项目规划设计工作，经双方协商,签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》《城市规划编制办法》。

　　1.2 国家及地方有关城市规划法规和规章。

　　第二条 甲方应向乙方提交规划设计必要的资料；

　　第三条 乙方应向甲方交付的规划论证报告(文本一式 份)。

　　第四条 本合同收费(大写)为柒万元人民币。

　　本合同在签字后即付合同定金叁万元人民币;

　　合同终结即规划设计报告交付时,余款一次性结清。

　　说明：

　　1.计费参照《湖南省城乡规划设计暂行收费标准(行业指导价)》按双方商定的标准执行。

　　2.在乙方向甲方交付全部成果时，结清全部费用，不留尾数。

　　第五条 合同履行的期限

　　经协商,自本合同正式签字后,乙方应在 年月 日前

　　向甲方交付设计成果。

　　第六条 双方责任

　　1.甲方责任：

　　① 甲方应按本合同第二条内容在乙方规定的时间内提交资料及文件,提交时间超过规定期限,规划设计单位交付设计论证报告的日期顺延。

　　② 甲方有义务协助规划设计单位征询各有关方面意见，并在规划方案咨询过程中做好有关部门的协调工作。

　　③ 甲方变更设计范围、内容或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改时以致造成设计单位的正式设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）。

　　④ 甲方要求规划设计单位比合同规定时间提前交付设计文本时，如果设计单位能够做到，甲方应根据设计单位提前投入的工作量向设计单位支付赶工费。

　　2. 乙方责任：

　　① 规划设计单位承接规划设计服务业务时，不得超越其《资质证书》规定的`等级和范围，否则，依法追究其法律责任。 ② 设计单位应按《中华人民共和国城市规划法》、《城市规划编制办法》和国家有关技术规范标准，结合地方有关规定进行规划设计，并按合同规定的进度要求，提交规划设计成果。

　　③ 设计单位按照委托单位提供的相关资料进行设计服务。如因委托方提供的资料失误所造成的设计文本的差错,乙方均不负责。

　　第七条 违约责任

　　① 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计单位已开始进行设计工作时，委托方应根据设计单位已进行的实际工作量支付设计费。

　　② 本合同生效后设计单位要求终止或解除合同，设计单位应承担相应的经济责任。

　　③ 委托方应按本合同第四条规定的金额和时间向设计单位支付设计费。

　　本合同一式二份，委托方一份，设计单位一份。合同经双方签章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　住 所： 住所：长沙市雨花路167号 邮政编码： 邮政编码：410007

　　电话： 电话： 传真： 传真：

　　开户银行：开户银行：长沙市建行天心支行营业部

　　开户账号： 开户账户：

2025年设计合同模板 篇7

　　甲方（委托方）：

　　乙方（受托方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计事项，双方经协商一致，签订本合同，并信守执行

　　一、设计内容：

　　甲方委托乙方为其公司设计标志____个，产品商标____个。

　　二、委托设计费用：

　　公司标志设计单价为人民币公司产品商标设计单价为人民币元整；

　　总价为：人民币￥_______元整，（大写：__________________）

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50％即￥_______元整, 通过现金支付或银行转账到乙方公司帐户。乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间。

　　2、标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方需在_______个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。

　　单个标志设计完成的时间为_______个工作日左右。

　　2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

　　五、知识产权约定：

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方（需另行签订转让合同）。

　　2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方的设计更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

　　3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利； 甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用；

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的30%费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：策划有限公司

　　代表签名：

　　代表签名：

　　日期：

　　日期：

2025年设计合同模板 篇8

　　合同编号：

　　资质等级：

　　发 包 人：

　　承 包 人：

　　签订日期：

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。

　　第一条 技术合作目标

　　保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。

　　第二条 技术合作的内容及成果提供

　　一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

　　乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：

　　1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：

　　（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

　　（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

　　2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：

　　（1）初步设计文件完整性和深度；

　　（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；

　　（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；

　　（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；

　　（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；

　　（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；

　　（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；

　　（8）主要设备选型，主要材料选择；

　　（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：

　　（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；

　　（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；

　　（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；

　　（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；

　　（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；

　　（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；

　　（16） 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；

　　（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；

　　（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；

　　（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；

　　（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；

　　（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；

　　（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；

　　（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；

　　（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；

　　（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；

　　（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

　　第三条 技术合作进度

　　甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。

　　第四条 技术合作取费及付款方式

　　1. 审查收费标准：

　　（1）仅施工图设计审查：元/平方米。

　　（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。

　　（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

　　2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

　　3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》，并在合同中明确合同款数额及付款方式。

　　4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

　　5. 总设计费不包含境外设计费。

　　6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

2025年设计合同模板 篇9

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　甲方因工程施工的需要，现将刘—汉战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：

　　第一条、工程项目名称和工程内容

　　1、工程地点：河南省南阳市唐河县。

　　2、工程范围：

　　第二条、质量要求、安全要求、文明施工、工期要求

　　1、乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量达到业主的质量标准。

　　2、乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。

　　3、以工程的完工日期为准。

　　4、乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。

　　5、在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。

　　6、乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的.安全防护用品。

　　7、工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承担因此带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承担一切损失。

　　第三条施工内容

　　本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，具体内容为：

　　（1）老路面破处、

　　（2）道路路基、路面施工（包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚）、

　　（3）边沟、盖板、路肩、道牙等、

　　（4）施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。

　　第四条工程变更

　　双方约定：超出以上施工内容（本合同第三条）的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。

　　第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金

　　1、承包方式

　　本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方（承包方）为完成以上施工内容（本合同第三条）所需的一切义务、责任、风险等费用。

　　2、工程价款结算方法

　　（1）、本工程无预付款。

　　（2）、施工期间工程款支付：

　　每月25—28日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月5日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。

　　（3）、工程完工后工程款支付：

　　本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方按照本合同约定的每公里固定总价（170万元/公里）支付给乙方工程结算总价的95%，完工后一年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5%结清。

　　3、履约保证金（农民工工资保证金）：

　　根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金（农民工工资保证金）乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金（农民工工资保证金）_____万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金（农民工工资保证金）累计返还达到_____万元后，剩余_____万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。

　　第六条双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。

　　2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。

　　3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担，场地平整硬化由乙方自行承担。

　　4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。

　　2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。

　　3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。

　　4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。

　　5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。

　　第七条违约责任

　　1、因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。

　　第八条合同协议争议的解决办法

　　本合同协议在履行过程中，不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司（企业）登记注册地的人民法院提起诉讼解决。

　　第九条其他约定

　　1、本项目甲方承担建筑营业税、城市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承担。

　　2、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　日期：_____年_____月_____日

2025年设计合同模板 篇10

　　发包方：

　　承包方：

　　承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

　　一、工程名称：砼道路。

　　二、工程地点：西营镇西岭角村双腰沟。

　　三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约3米，厚度15厘米，砼强度等级C20以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。（包括割缝）

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程造价：按每平方_____元，按实计算。

　　六、质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。

　　七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

　　八、安全施工：在整个施工过程中（包括材料运输、保管）所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　九、付款方式：工程竣工验收合格后，30天付工程总额80%，满180天无质量问题付15%，余款满一年付清（工程保质期为一年）。

　　十、工期：开工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方300元，累计计算。

　　十一、质量保证金五万元_____天之内退还。

　　十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　_____年_____月_____日

2025年设计合同模板 篇11

　　委托方（以下简称“甲方”）： 设计方（以下简称“乙方”）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方协商一致，甲方委托乙方承担 的工程概念规划设计，特签订本合同，以资信守。

　　第一条 合同依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.3 《长沙市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

　　1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.5 建设工程批准文件。

　　第二条 工程概况

　　2.1项目名称：

　　2.2 项目地点：____________________

　　2.3项目规模：用地面积平方米，容积率 ，总建筑面积约为 平方米。建筑类型有 ，设计可考虑分期。

　　2.3概念规划设计范围：

　　概念规划工作范围将包括最初的与客户房地产开发市场分析及经济咨询顾问协作，寻找最适合该区域的开发计划，及随后的概念性总体规划方案，包括土地使用和交通组织的布局，及主题设计特征和开发导则，同时乙方在设计过程中须结合该用地的实际情况为节约土地，提高土地价值，提升产品的形象，提供合理、价值更高有特色的标志性的建筑的概念规划设计方案，该设计方案除应满足甲方要求外，乙方还需积极的配合甲方对该地块规划调整与政府的会议沟通，提供技术上的说服力。

　　第三条 服务内容及成果

　　3.1服务范围

　　乙方工作范围将包括最初的与客户房地产开发市场分析及经济咨询顾问协作，寻找最适合该区域的开发计划，及随后的概念性总体规划方案，包括土地使用和交通组织的布局，及主题设计特征和开发导则。

　　3.1.1甲方需提供的前期设计资料

　　在规划设计工作开展前，收集准确的前期设计资料是非常有必要的。在乙方及其团队开始进行设计之前，甲方需要提供或准备的资料包括：

　　1、尽量准确的基地测绘地形图、红线图，场地范围包括：

　　1）基地红线交叉点的坐标（包括水域区域）

　　2）基地地表等高线，周边地块形及规划路网的情况

　　3）周围道路的宽度、到达基地的限制和转弯半径等

　　4）基地现状构筑物分布位置及需保留的建筑、植物或其它物体

　　5）现状或规划中的市政设施条件

　　2、建筑物退线要求

　　3、准确计算的基地面积

　　4、核实当地政府的法令法规对该基地的制约条件，如建筑物最大高度、占地面积、容积率等。

　　5、项目设计任务书：

　　1）项目用途（功能类型、楼层面积、户数等）

2025年设计合同模板 篇12

　　合同编号：

　　委托方： (以下简称甲方)

　　设计方： (以下简称乙方)东莞灵智装饰有限公司

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程装饰收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况：

　　1. 工程地点：

　　2. 建筑面积：348平方

　　3.项目设计内容及其他辅助内容：

　　平面图

　　效果图

　　施工图

　　软装饰品方案

　　现场技术交底

　　营业规划

　　本项目由灵智运营总监：张忠勇先生为本项目的总策划师

　　二、 设计程序：

　　1.甲乙双方经协商设计费按200元/平方收取，合计69600元（大写陆万玖仟陆百元）

　　2.设计协议签订后,甲方向乙方支付方案设计前期款即总设计费的40%，27840元（大写贰万柒仟捌百肆拾元）。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在3天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.甲方确认方案后，乙方开始深化方案效果图及施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的50% 即：34800元（大写叁万肆仟捌百元）。

　　5.余款在甲方开始本项目施工后7天内安排乙方与施工方技术交底，乙方在技术交底完成后，全部图纸交予甲方。甲方向乙方支付余款即：6960元（大写：陆仟玖百陆拾元）

　　6.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　7.其它约定：

　　三、 双方责任：

　　一甲方责任：

　　1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　4. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　5. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　6. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、 其它：

　　1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，甲方应支付乙方除往返机票外3000元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。

　　6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称： 乙方名称：

　　（签字盖章） （签字盖章）

　　地址： 地址：

　　甲方代表： 甲方代表：

　　签订日期： 签订日期：

2025年设计合同模板 篇13

　　建设单位(甲方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　设计单位(乙方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

　　第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式_________份,施工图设莆募?皇絖___份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。

　　________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的'实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施

　　工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：__________

　　代表人：____________________

　　__________年______月______日

　　设计单位(乙方)：__________

　　代表人：____________________

　　___________年______月_____

2025年设计合同模板 篇14

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　授权代表：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　e-mail：_________

　　开户行：_________

　　帐号：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　邮编：_________

　　授权代表：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　e-mail：_________

　　开户行：_________

　　帐号：_________

　　甲、乙双方本着诚实信用的.原则，经过协商后签订本合同。

　　一、甲方义务：

　　1.甲方在签订本合同三日内，向_________提交本人真实，有效，合法的证明文件，同时向网站提供个人照片及简历，个人作品（至少_________幅）。

　　2.遵守中华人民共和国法律，自觉维护俱乐部的公众形象。

　　3.积极参与俱乐部组织的有关活动，并及时反映各方面的问题，关注俱乐部的发展。

　　4.vip会员按年度向俱乐部交纳会费，_________元/年。

　　5.真实准确的填写会员登记表。

　　6.保证所发布相关作品的版权为个人所有，所传递信息真实可靠，如遇侵权等相关问题，将自行承担后果。

　　二、乙方义务：

　　乙方为甲方提供服务条款如下：

　　1.定期举办学习沙龙，为会员提供学习交流平台：邀请专家和行业权威人士解析国际理念，分析流行趋势；装修，装饰领域科研成果发布；优秀作品点评；_________网上学习沙龙。

　　2.定期举办联谊party或体育健身活动，加强设计师，专家学者的互动性交流。

　　3.通过_________提供各种平面媒体的宣传推广服务：vip会员的工作室将获得价值_________元专题优先采稿权；vip会员将获得价值_________元案例优先采稿权；vip会员个人理念与设计作品在_________做以介绍；_________的“会员俱乐部”将刊登会员信息。

　　4.通过_________网站赠送国内第一个网上高度自主的设计师个人工作站：订阅设计师感兴趣的产品信息；查询消费者在网站投标和材料商的详细信息；为设计师提供作品展示空间，并能自行上传作品及发布理念；接受材料商和消费者信息反馈；个人信息的详尽介绍。

　　5.赠阅专业参考期刊书籍，提供国内外专业参考书刊名录，订阅服务：赠阅_________全年刊物，价值_________元；赠阅_________全年刊物，价值_________元；赠阅_________全年刊物，价值_________元；提供国内外专业参考书刊名录，及订阅服务。

　　6.为每个会员提供个性化服务：会员可以在_________网站订阅_________和_________。我们将把您的需求直接告知产品提供商，您将有机会获得最优惠价；会员可以自动接收自己曾在网站发表过的所有文章。并且当您的文章被行业专家和同行回复时，_________网站_________将在第一时间通知您；会员将定期收到由网站邮发的设计师个人评价数据报告；vip会员将获得_________的设计师资料的单独推荐。

　　7.为每个会员提供充分的市场空间：会员将通过_________网站获得每天超过_________名有设计需求者的浏览；网站和多本期刊构成的综合平台为会员提供了潜在的订单机会；会员将获得由_________网站为您推荐的装饰公司招聘人员的机会。

　　8.为会员提供信息咨讯多方位服务：会员享受新优建筑装饰材料信息；会员将获得网站定期发送的杂志出刊及重要文章信息；会员将获得成为_________网站各类产品品牌打折活动及群体特卖活动信息；会员将获得有关品牌打折活动及锁定群体特卖活动信息；会员将得到专业培训，讲座，展会信息。

2025年设计合同模板 篇15

　　项目名称： 20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计 发包方名称（以下称为甲方）：

　　设计方名称（以下称为乙方）：

　　根据乐山市市中区政府采购中心招标编号SZQ-FWCG-10066公开招标结果，甲方确定乙方为市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任，协作配合，确保该设计方案编制质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 本合同依据下列法律、行政法规、部门规章和专业技术文件等签订：

　　1.1 《中华人民共和国合同法》；

　　1.2 《乐山市市中区天然林资源保护和退耕还林工程领导小组办公室关于认真做好巩固退耕还林成果专项规划建设的通知》（乐中天退办[20xx]1号 ）、《国家发展和改革委员会等9部委关于印发巩固退耕还林成果专项规划项目管理办法的通知》（发改西部[20xx]1382号）；

　　1.3其他相关的行业规范、规定。

　　第二条 工程概况

　　2.1 工程名称：市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计

　　2.2 工程地点：乐山市市中区。

　　2.3 工程范围及内容：

　　2.3.1 工程范围：包括等乡镇。

　　2.3.2 工程内容：市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目设勘测、设计

　　第三条 工程进度、工程收费标准及支付方式

　　3.1 工程进度要求：

　　A包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后60天内完成（不扣除节假日）。

　　B包：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇，规划防渗整治沟渠**公里（总投资预计**万元）。合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。

　　设计内容及要求：由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测，根据勘察成果，并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案（包括：设计方案、编制概算、设计图表等）。初步设计方案经审查通过后，编制技施设计方案（包括：施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等），并提供项目实施阶段的服务工作等，所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外，均需提供电子版资料。

　　完成时间：20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成（不扣除节假日）；20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成（不扣除节假日）。

　　3.2 合同价款及支付方式

　　3.2.1 乐山市市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价（含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等），合同价**元（大写： 万元整），其中：A包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写： 万元整），B包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元（大写：**万元整）。

　　3.2.2 支付方式

　　A包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写元整）。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写 元整），其余价款即人民币72000元（大写**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。

　　B包：乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%，即人民币**元（大写**元整）。完成项目的勘测、设计任务，并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%，即人民币**元（大写**元整），其余价款即人民币**元（**元整）在施工期的设计服务完成后一次性付清。

　　第四条 乙方向甲方提交以下成果和资料，并对其准确性和可靠性负责。

　　1、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。

　　2、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。

　　3、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》（含附表和附图）。

　　4、《乐山市市中区20xx年××乡（镇）巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》（含附表和附图）。

　　第五条 检查验收

　　编制的方案按分项目的投资规模应通过区（或市，区县）退耕办组织的专家评审委会的技术评审。（成果包括A4纸打印装订成册12套，电子文档用Word20xx编辑好、链接好的全套资料，计算表格用电子表格计算，插入Word文档后，在电子表格中修改，Word文档要能更新；图纸用CAD格式保存为CAD20xx图形。）

　　第六条 双方责任

　　6.1 甲方责任：

　　6.1.1 甲方向乙方提供进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件，并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料，并对其准确性和可靠性负责。

　　6.2 乙方责任：

　　6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求，进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计，按时提交质量合格的成果，并对成果质量负责。

　　6.2.2 乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会，对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查，并自行组织实地勘测。

　　6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

　　6.2.4 乙方应依法履行纳税义务。

　　第七条 违约责任

　　7.1 在合同履行期间，甲方在乙方未违约的情况下要求终止或解除合同，乙方不退还甲方已付的设计费用，且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。

　　7.2 甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期一天，甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金；逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行合同，并书面通知甲方。

　　7.3 乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计，确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误，造成甲方损失的，除应负责继续完善和完成设计工作外，乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。

　　7.4 如因乙方原因引起方案编制返工，或因不可抗力以外的原因不能按照规定时限提交规划成果资料，造成损失，除应负责继续完善和完成方案编制工作外，还应视造成的损失大小依法承担相应的经济和法律责任，并免收相应受损部分的设计费用。由于乙方自身原因，延误了按本合同第

　　3.1款规定的'设计成果资料的交付时间，每延误一天，应减收合同总价的千分之二。

　　7.5 由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件，每延误一天，则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。

　　第八条 其他约定事项

　　8.1 乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全，若发生人员伤害、设备损毁等事故，由乙方自行承担。

　　8.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案，按照原采购项目的方案编制标准和要求，以及相同的费率，由甲乙双方协商，形成增加项目的补充合同，报区政府采购中心备案。

　　8.3 甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。

　　8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时，按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。

　　8.5 本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解。调解不成时，双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.7 本合同自双方签章后生效，并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案，于双方履行完合同规定的义务后终止。

　　8.8 本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份，副本伍份，乙方持正本壹份，副本叁份。

2025年设计合同模板 篇16

　　项目名称：_____________________________

　　项目地点：_____________________________

　　委托方（甲方）：_______________________________________

　　承接方（乙方）：_______________________________________

　　甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审，经双方协商一致，签订本合同， 共同遵守。

　　合同期限：_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。

　　第一条 ： 本合同签订依据

　　1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》

　　2、国家及地方有关管理法规和规章

　　3、规划工程有关文件

　　第二条 设计依据

　　1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。

　　2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》，

　　3、《襄城县总体规划》（20xx—20xx）

　　4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求

　　5、国家及地方有关管理法规和规章

　　6、规划工程有关文件

　　7、甲方提交的基础资料

　　第三条 、规划内容、规划评审

　　1、规划内容：根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，主要完成襄城县城市排水（污水）专项规划

　　2、规划评审：规划评审由乙方负责，评审费用由乙方承担。

　　第四条 ： 规划设计要求

　　1、乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水（污水）现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；

　　2、根据《襄城县城市总体规划》，对上述专项规划设施进行界定与分类 ；

　　3、规划近、远期各项有关指标，提出规划发展与建设指标，并分析达到国内同等城市的领先水平；

　　4、根据城市发展方向，确定城区城市热排水（污水）系统建设及改造规划；

　　5、提出城市排水（污水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验。

　　6、在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通，沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。

　　第五条 ： 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

　　第六条 ： 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点

　　1、成果要求

　　1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等（用A4纸打印）和A3规格彩色缩印图，各15份，并装订成册。

　　1、2彩挂图各1套；

　　1、3用于展示的规划图纸展版各1套（含有关文字说明和图片）；

　　1、4热力、燃气，供水、排水、照明、住房现状资料汇编；

　　1、5上述成果的电子版文件2套（文字为doc格式，图纸为dwg和jpg格式各一份），成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。

　　2、成果交付时间及地点

　　评审后的设计成果乙方应在年 月 日前在河南省襄城县交予乙方。

　　第七条 ：合同价款、收费标准及支付方式

　　1、本合同规划、评审的总价款为人民币（大写）_________元（小写：_______元）。

　　2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定。

　　3、规划设计费（含评审费用）按规划进度分期支付。规划设计方案评审前，甲方支付规划设计费总额的50%，计（大写）_________元（小写：_______元）；提交最终成果并经有关部门批准后，甲方再支付50%，计（大写）________元（小写：_________元）。

　　4、双方委托银行代付代收有关费用。

　　第八条 ： 履约保证金

　　1、合同签订时，乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，金额为（大写）__________元(小写：________元）。

　　2、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

　　第九条 ： 双方责任

　　1 甲方责任

　　1.1 甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第五条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。

　　1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　1.3 合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已

　　开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付。

　　1.4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费。

　　1.5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议。

　　1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定。

　　1.7 规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。

　　1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。

　　2 乙方责任

　　2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。

　　2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

　　2.3 合同生效后，乙方要求终止合同的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿。

　　2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费。

　　2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。

　　2.6 需增加的内容及涉及的.费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。

　　第十条 ： 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条 ： 仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

　　第十二条 ： 合同生效及其他

　　1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并 支付费用。

　　2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　3、本合同双方签字盖章即生效，一式____份，委托方____份，设计方_____份。

　　4、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　委托方（甲方）名称： 承接方（乙方）名称： （盖章） （盖章）